2009年一級建造師法規及相關知識預測試題(一)
發布時間：2018-01-23 共2頁
一．單項選擇題（共70題，每題1分。每題的備選項中，只有一個最符合題意）
第 1 題 在不違反民事訴訟法對級別管轄和專屬管轄規定的情況下，合同雙方當事人可在書面合同中協議選擇的人民法院不包括（ ）人民法院。
A．合同履行地
B．合同糾紛發生地
C．合同簽訂地
D．標的物所在地
【參考解析】： 《民事訴訟法》第25條規定："合同的當事人可以在書面合同中協議選擇被告住所地、合同履行地、合同簽訂地、原告住所地、標的物所在地人民法院管轄，但不得違反本法對級別管轄和專屬管轄的規定。"
第 2 題 北方建筑公司承攬了某住宅小區的施工任務，2006年8月30日竣工。但是，建設單位卻沒有按照合同約定及時支付工程款，于是北方建筑公司提請仲裁。如果仲裁委員會裁決建設單位支付北方建筑公司工程款200萬元，限于O6年10月1日之前結清，若屆時建設單位不予支付，則承包商（ ）。
A．可以自己強制執行
B．可以申請行政主管部門強制執行
C．可以申請仲裁委員會強制執行
D．可以申請人民法院強制執行
【參考解析】： 《仲裁法》第62條規定：“仲裁裁決后，當事人應當履行裁決。一方當事人不改選的，另一方當事人可以依照民事訴訟法的有關規定，向人民法院申請執行。”
第 3 題 根據《城鎮國有土地使用權出讓和轉讓暫行條例》規定，下列關于土地使用權出讓最高年限的表述正確的是（ ）。
A．甲商業大樓用地使用權出讓年限是50年
B．乙工廠用地使用權出讓年限是40年
C．丙私立醫院土地使用權出讓年限是70年
D．丁旅游娛樂中心土地使用權出讓年限是40年
【參考解析】： 地使用權出讓最高年限按下列用途確定：居住用地70年；工業用地50年；教育、科技、文化、衛生、體育用地50年；商業、旅游、娛樂用地40年；綜合或者其他用地50年。
第 4 題 甲公司拖欠乙公司工程款1400萬元，乙公司多次催要未果，在乙公司催款后不久，甲公司將其僅有的一棟辦公樓以低于估價800萬元的價格賣給丙公司，得價款700萬元，丙公司在商談買樓時也知道甲公司負債累累，其所支付價款遠不能清償債務，乙公司得知甲賣樓后，再次催要，甲公司償還700萬元后已確無償還能力。為此，乙公司訴至法院，請求撤銷甲的賣樓行為，以下說法正確的是（ ）。
A．乙公司可以直接要求甲公司撤銷其低價售樓行為
B．甲、丙公司間的買賣辦公樓行為與乙公司并無關系，乙公司無權干涉
C．如果丙公司不知道甲公司的轉讓行為是明顯不合理而接受轉讓的，債權人乙公 司不應當行使撤銷權
D．不論丙公司是否知道甲公司的轉讓行為屬明顯不合理，債權人乙公司都應當行 使撤銷權
【參考解析】： 《合同法》第74條規定："因債務人放棄其到期債權或者無償轉讓財產，對債權人造成損害的，債權人可以請求人民法院撤銷債務人的行為。債務人以明顯不合理的低價轉讓財產，對債權人造成損害，并且受讓人知道該情形的，債權人可以請求人民法院撤銷債務人的行為。"強調的是受讓人明知債務人的有關情形，還接受轉讓即具有惡意。如果受讓人并不知道該情形，則屬于善意取得財產，債權人不應當行使撤銷權。
第 5 題 某建筑公司向某設備租賃公司發出一份租賃鋼模板的要約，如設備租賃公司有意購買，則下列關于其承諾方式的表述中正確的是（ ）。
A．應當以通知的方式作出
B．只能以通知的方式作出
C．不能依據交易習慣以行為作出
D．不能依據要約以行為作出
第 6 題 一方希望和他人訂立合同的意思表示，在性質上屬于（ ）。
A．要約邀請
B．要約
C．承諾
D．合同
北方建筑公司承攬了某住宅小區的施工任務，2006年8月30日竣工。但是，建設單位卻沒有按照合同約定及時支付工程款，2006年11月10日，北方建筑公司將建設單位告上法庭，要求建設單位支付工程款合計200萬元。據此回答 7～11 問題：
第 7 題 北方建筑公司應當選擇（ ）起訴。
第 7 題 北方建筑公司應當選擇（ ）起訴。
A．基層人民法院
B．高級人民法院
C．中級人民法院
D．最高人民法院
第 8 題 庭審中，北方建筑公司出示了施工承包合同以證明索要工程款的正當性，此合同（ ）。
A．書證
B．證人證言
C．物證
D．鑒定結論
第 9 題 由于建設單位指出北方建筑公司所承建的工程質量不合格，要求鑒定，則其鑒定申請應當在（ ）之前提出。
A．提交答辯狀
B．舉證期限
C．判決
D．開庭
第 10 題 建設單位指出北方建筑公司在施工過程中使用了劣質材料，請求人民法院對該材料證據保全，則應當在（ ）之前提出。
A．提交答辯狀
B．判決前
C．舉證期限屆滿之前7天
D．舉證期限屆滿
第 11 題 該案應當在（ ）之前審結。
A．2007年11月10日
B．2006年12月10日
C．2007年5月10日
D．2007年2月29日
第 12 題 在建筑生產中最基本的安全管理制度是（ ）。
A．安全生產責任制度
B．群防群治制度
C．安全生產教育培訓制度
D．安全生產檢查制度
第 13 題 在締約過程中，一方故意隱瞞與訂立合同有關的重要事實，給對方造成損失的，應承擔的責任是（ ）。
A．違約責任
B．締約過失責任
C．無過錯責任
D．合同責任
第 14 題 根據《水污染防治法》關于地表水污染的規定，在一些特定水體的保護區內，不得新建排污口。下列選項中，不屬于該特定水體的是（ ）。
A．生活飲用水源地
B．工業生產水源地
C．風景名勝區水體
D．重要漁業水體
第 15 題 工程師肖某取得建造師資格證書后，因故未能在3年內申請注冊，3年后申請初始注冊時必須（ ）。
A．重新取得資格證書
B．提供達到繼續教育要求的證明材料
C．提供新的業績證明
D．符合延續注冊的條件
第 16 題 下列關于承接建設工程設計任務的表述正確的是（ ）。
A．具有甲級勘察設計資質的企業可以在全國范圍內承接勘察設計業務
B．承接方在異地承接勘察設計業務時，須經項目所在地的建設行政主管部門審批
C．設計師承接工程設計任務需經有資質的設計機構蓋章，該機構與設計師對此承擔連帶責任
D．建筑師最多只能在兩個工程設計機構執業
第 17 題 下列行政案件中，人民法院不予受理的是（ ）。
A．認為行政機關侵犯其人身權
B．認為行政機關侵犯其經營自主權
C．被交通管理部門處以罰款不服
D．對交通廳制定的交通管理規定不服
【參考解析】： 根據《行政訴訟法》第11條規定，顯然。選項A、B、C分別是行政訴訟受理范圍的第2、3和1項，而選項D根據第12條規定，屬于不受理的第二項。因此，正確答案是D。
第 18 題 大學生張某暑假到某工地打工，項目負責人曾與民工王某口頭商定，不管出現任何事故。公司最多賠付5000元。后在施工中，由于王某疏忽致使扣件墜落，砸傷了張某，發生醫療費7000元。下述說法正確的是（ ）。
A．公司最多賠償5000元
B．張某應要求王某賠償
C．公司應賠償醫療費7000元
D．公司應賠償6000元醫療費，另1000元由張某賠償
第 19 題 下列表述正確的是（ ）。
A．評標時應充分考慮建筑師張某曾在全國建筑設計大賽中獲得過冠軍
B．建設工程勘察設計方案評比時，可以采用綜合評估法，也可以采用報價最低單一標準法
C．經發包方同意，承包方可以將主體部分建設工程勘察、設計再分包給其他具有相應資質等級的建設工程勘察、設計單位
D．簽訂勘察設計合同的雙方，須將合同文本送交項目所在地的縣級以上人民政府建設行政主管部門或其委托機構登記方可生效
第 20 題 某建設項目于2006年8月30日竣工，因建設單位未按合同約定支付工程款，2006年11月10日被承包商告上法庭，該案應當在（ ）之前審結。
A．2006年12月10日
B．2007年2月31日
C．2007年5月10日
D．2007年11月10日
第 21 題 工程施工合同中，當事人約定了爭議的解決方式，主要是在（ ）之間作選擇。
A．和解與調解
B．和解與仲裁
C．調解與訴訟
D．仲裁與訴訟
第 22 題 某施工單位租賃一建筑設備公司的塔吊，經組織有關方驗收合格，施工單位應在驗收合格之日起（ ）內，向建設行政主管部門或者其他有關部門登記。
A．5日
B．10日
C．20日
D．30日
根據材料回答 23～25 題。
三木建筑公司承包了天園地產商的寫字樓工程施工任務，雙方簽訂的施工合同約定：該工程2006年3月1日開工，2007年8月30日竣工；預付款額度為工程造價的10%，從開工前7日起預付；竣工后28天內結算工程款；由于承包方的努力，該工程提前竣工，三木公司于2007年6月30日提交了竣工驗收報告，但發包方天園地產卻未能按約定履行自己的義務，不但未支付預付款，而且拖延至2007年10月1日才組織驗收，10天后確認該工程驗收合格，于是雙方在結算時就相關利息、竣工時間等問題產生了多項爭議。按照《最高人民法院關于建設工程施工合同糾紛案件審理適用法律問題的解釋》及建設工程施工合同《示范文本》的規定：
第 23 題 由于天園地產未按約定支付預付款，影響三木建筑公司支付相應的貸款利息，利息從（ ）起算。
三木建筑公司承包了天園地產商的寫字樓工程施工任務，雙方簽訂的施工合同約定：該工程2006年3月1日開工，2007年8月30日竣工；預付款額度為工程造價的10%，從開工前7日起預付；竣工后28天內結算工程款；由于承包方的努力，該工程提前竣工，三木公司于2007年6月30日提交了竣工驗收報告，但發包方天園地產卻未能按約定履行自己的義務，不但未支付預付款，而且拖延至2007年10月1日才組織驗收，10天后確認該工程驗收合格，于是雙方在結算時就相關利息、竣工時間等問題產生了多項爭議。按照《最高人民法院關于建設工程施工合同糾紛案件審理適用法律問題的解釋》及建設工程施工合同《示范文本》的規定：
第 23 題 由于天園地產未按約定支付預付款，影響三木建筑公司支付相應的貸款利息，利息從（ ）起算。
A．2007年8月30日
B．2006年3月8日
C．2006年3月1日
D．2006年2月24日
第 24 題 該工程的實際竣工日期應為（ ）。
A．2007年10月11日
B．2007年10月1日
C．2007年8月30日
D．2007年6月30日
第 25 題 由于天園地產拖延驗收期限，導致工程不能按期結算，三木建筑公司要求其支付延期工程款的利息，利息應從（ ）起算。
A．2007年7月28日
B．2007年9月28日
C．2007年10月29日
D．2007年11月9日
第 26 題 北方建筑公司因建設單位未按合同約定支付工程款，將其告上法庭。庭審中，北方建筑公司出示了施工承包合同以證明索要工程款的正當性，此合同屬于（ ）。
A．書證
B．物證
C．證人證言
D．鑒定結論
第 27 題 當事人可以對下列人員申請回避的是（ ）。
A．仲裁員、書記員、證人、鑒定人
B．書記員、翻譯人員、鑒定人、勘驗人
C．證人、審判員、書記員、勘驗人
D．調解員、仲裁員、鑒定人、勘驗人
第 28 題 下列關于建設工程質量不符合約定情況的責任承擔問題不符合《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題解釋》的是（ ）。
A．因承包人過錯造成工程質量不符合約定且又拒絕修理、返工或改建的，發包人可以減少支付工程款
B．因承包人直接指定分包人分包專業工程而造成工程質量缺陷，應承擔過錯責任
C．對于未經竣工驗收而發包人擅自使用的工程，承包人不承擔任何質量責任
D．建設工程施工合同解除后，已經完成的工程經修復后質量仍不合格，發包人不支付相應的工程款
第 29 題 某重點工程按照法律規定不需辦理施工許可證，持有開工報告即可開工建設，下列說法正確的是（ ）。
A．建設單位應將保證安全施工的措施報送開工報告發證機構審查
B．建設單位應將保證安全施工的措施報送開工報告發證機構備案
C．建設單位應將保證安全施工的措施報送建設行政主管部門批準
D．建設單位應將保證安全施工的措施報送建設行政主管部門備案
第 30 題 爭議合同標的物提存后，債務人領取提存物的權利自提存之日起（ ）年內不行使將消滅。
A．1
B．3
C．5
D．7
第 31 題 2005年華光建筑公司為承攬某建設項目，在投標中承諾墊付建設資金，并在中標后與建設單位簽訂了合同。2006年該項目建設單位以華光建筑公司違反建設部、國家計委和財政部聯合下發的《關于嚴格禁止在工程建設中帶資承包的通知》，請求按照無效合同處理，不予支付工程款，對于建設單位提出的合同無效的理由，你認為（ ）。
A．理由成立，合同無效
B．理由不成立，合同有效
C．理由不成立，合同效力待定
D．理由不成立，合同是否有效取決于竣工工程的質量是否合格
第 32 題 根據《仲裁法》，以下關于仲裁的表述正確的是（ ）。
A．仲裁委員會是行政機關
B．限制民事行為能力人訂立的仲裁協議效力待定
C．當事人選擇仲裁委員會可以不受地點的限制
D．仲裁委員會是按照行政區劃設立的
根據材料回答 33～35 題。
甲公司對乙公司享有50萬元債權，對丙公司、丁公司各有40萬元貨款未付。現甲公司決定將其50萬元債權轉讓給A公司，將對丙的債務轉移給B公司。另出于營業需要，從甲公司分出新公司C，甲公司與C公司達成債務分配協議，約定丁公司的債務由C 公司承擔。
第 33 題 甲公司將對乙公司的債權轉讓給A公司，應當（ ）。
甲公司對乙公司享有50萬元債權，對丙公司、丁公司各有40萬元貨款未付。現甲公司決定將其50萬元債權轉讓給A公司，將對丙的債務轉移給B公司。另出于營業需要，從甲公司分出新公司C，甲公司與C公司達成債務分配協議，約定丁公司的債務由C 公司承擔。
第 33 題 甲公司將對乙公司的債權轉讓給A公司，應當（ ）。
A．通知乙公司
B．經乙公司同意
C．使乙公司的抗辯只能針對甲公司
D．只轉讓主權利，不轉讓從權利
【參考解析】： 依照《合同法》，債權人轉讓權利的，應符合法定的程序，即應當通知債務人。未經通知的，該轉讓對債務人不發生效力。故A選項正確。
第 34 題 甲公司將對丙公司的債務轉移給B公司的行為，應當（ ）。
A．通知丙公司
B．經丙公司同意
C．只轉讓主債務，不轉讓從債務
D．必須進行批準、登記
【參考解析】： 依照《合同法》，債務人將合同的義務全部或部分轉移給第三人的，應當經債權人同意，因此本題B選項正確。
第 35 題 丁公司的債權40萬元，應當（ ）。
A．由甲公司承擔清償責任
B．由C公司承擔清償責任
C．由甲公司和C公司承擔連帶清償責任
D．由甲公司和C公司按約定比例承擔清償責任
【參考解析】： 當事人訂立合同后分立的，除債權人和債務人另有約定的以外，由分立的法人或其他組織對合同的權利和義務享有連帶債權，承擔連帶債務。本題多了一個條件："甲公司與C公司達成債務分配協議，約定丁公司的債務由C公司承擔".但該條件僅僅是個迷惑內容，并不屬于有效的條款，其債務分配協議并未獲得債權人的認可，因此，本題只能是由甲公司和C公司承擔連帶清償責任。
第 36 題 甲建設單位向乙供應商訂購了一批衛生器材，付了定金并于發貨前付了貨款，但器材到貨后，甲方因人事變動而百般刁賴，拒不驗收，無奈之下乙方將該批器材提存。根據合同法的規定：
在提存期間，該批器材出現了毀損，其損失應由（ ）承擔。
在提存期間，該批器材出現了毀損，其損失應由（ ）承擔。
A．甲建設單位
B．乙供應商
C．提存部門
D．人民法院
【參考解析】： 自建筑材料提存之日起，債務人的債務消滅，債權人的債權得到清償，標的物所有權轉歸債權人，因此，自提存起，標的物毀損、滅失的風險也轉歸債權人。本題中建筑材料損毀后，其責任應該由材料采購商承擔。
第 37 題 某房地產開發商經營狀況不良，欠某建筑公司30萬元工程款久拖不還，卻在近日將本公司的一輛價值30多萬元的汽車無償轉讓給某高校，致使其近期內不再有償還債務的適當財產，因此建筑公司便向法院起訴主張其債權。則下列是說法正確的是（ ）。
A．該轉讓行為合法有效
B．該轉讓行為無效
C．該轉讓行為應當變更
D．該轉讓行為應當撤銷
第 38 題 甲施工企業承包的由乙投資建設的某工程項目，2006年2月如期開工，從5月開始乙未能按合同約定支付工程款，甲向乙多次催告無果后，2006年10月甲要求解除合同，下列表述錯誤的是（ ）。
A．甲解除合同必須征得乙的同意
B．甲解除合同后可以要求乙支付已完工程
C．甲解除合同后可以要求乙賠償損失
D．甲解除合同后，合同中關于延遲支付工程款利息的規定條款仍然有效
【參考解析】： 《合同法》規定，當事人可以約定一方解除合同的條件，條件成熟時，解除權人可以解除合同，本例屬于《最高人民法院關于建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題解釋》中明確的、承包人可以解除合同的條件之一，不需征得乙同意，故選項A符合題意。選項B、C、D均為《合同法》和上述《解釋》規定的合同解除后解除權人的正當權利，故不符合題意。
第 39 題 民事訴訟中，在必要時可以裁定先行給付，并立即執行的情形不包括（ ）。
A．追索撫恤金的
B．追索貸款的
C．追索勞動報酬的
D．追索醫療費用的
第 40 題 甲欠乙30萬元，甲將其名下的某處房產以30萬元出售給丙，房屋過戶后甲遲遲沒有要求丙支付房款。乙可以行使（ ）。
A．不安抗辯權
B．同時履行抗辯權
C．先履行抗辯權
D．代位權
第 41 題 我國《民事訴訟法》確定級別管轄的根據不包括（ ）。
A．案件的性質
B．復雜程度
C．爭議金額的大小
D．當事人的年齡
第 42 題 甲乙雙方簽訂一特種建材買賣合同，約定執行政府指導價，于2004年6月1日前交付完畢，6月1日的政府指導價是2500元/噸，但甲方直至2004年8月1日才交貨，此時的政府指導價是2800元/噸，結算時應按照（ ）計算。
A．2800元/噸
B．2650元/噸
C．2500元/噸
D．2200元/噸
第 43 題 按照稅務管理規定，下列情形正確的是（ ）。
A．縣政府扶持某工廠，決定對該企業免征三年企業所得稅
B．王某拖欠稅款，2006年7月出國留學并未提供擔保
C．稅務人員張某與管轄范圍內的私營企業老板李某是大學同學，張某在執行公務期間并未申請回避
D．趙某承包一商店，經查應補交稅款共計1萬元，拖欠不交，稅務機關扣押其個人財產
第 44 題 在某工程項目建設過程中，發生了下列事件，其中符合《消防法》規定的是（ ）。
A．將工地食堂建在木模板倉庫的一個角落里
B．因工期緊張，讓從未接觸過電焊工作的王某和其他工人一起焊接鋼梁
C．組織防火檢查時，指派維修工李某更換滅火器中的化學藥品
D．對工人進行消防安全知識培訓和考核，并將考核不合格的工人趙某辭退
第 45 題 下列關于效力待定合同的表述中正確的是（ ）。
A．代理人以被代理人名義訂立的合同
B．限制民事行為能力人獨立訂立的合同
C．財產所有權人處分自己財產的合同
D．法定代表人未超越權限訂立的合同
第 46 題 甲乙雙方的施工合同約定工程應于2007年5月10日竣工，但是乙方因為管理不善導致工程拖期，在5月20日到5月25日該地區發生洪災，造成工期一再拖延，最后竣工時間為2007年5月31日。甲方在支付乙方工程費用時，擬按照合同約定扣除因乙方工程拖期的違約費用，那么甲方應該計算（ ）天的拖期違約損失。
A．15
B．16
C．17
D．21
第 47 題 乙向甲借款10萬元，由丙提供保證，后乙與丁簽訂轉讓合同，把還款的義務轉移給了丁，并取得了甲的同意，下列選項中最確切的是（ ）。
A．債務轉移無效
B．丙繼續承擔保證責任
C．經丙書面同意后才繼續承擔保證責任
D．經丙口頭同意后才繼續承擔保證責任
第 48 題 某建筑公司分別對兩個開發商的建設項目進行投標，但是，在提交標書時不慎將兩個標書互相錯投。則此建筑公司的兩個標書均不構成要約的原因是（ ）。
A．無訂立合同的意思表示
B．要約人不特定
C．受要約人錯誤
D．要約內容明確
第 49 題 乙設計院為某市政公司負責的橋梁工程實施監理，甲施工企業為該工程的承包單位，如果甲公司為該工程投保了建筑工程一切險，下列說法中正確的是（ ）。
A．市政公司、甲公司、乙設計院都是這橋梁工程一切險的被保險人
B．市政公司、甲公司是建筑工程一切險的被保險人，乙設計院不是
C．甲公司是建筑工程一切險的被保險人，市政公司、乙設計院都不是
D．市政公司是建筑工程一切險的被保險人，其他單位都不是
第 50 題 工程建設中，納稅人所在地為A縣城，則應繳納城市維護建設稅應適用的稅率為（ ）。
A．1%
B．3%
C．5%
D．7%
【參考解析】： 城市維護建設稅按納稅人所在地的不同，設置了三檔地區差別比例稅率，即：
1．納稅人所在地為市區的，稅率為7%；
2．納稅人所在地為縣城、鎮的，稅率為5%；
3．納稅人所在地不在市區、縣城或者鎮的，稅率為1%。
第 51 題 甲施工單位挪用列入工程概算的安全生產作業環境及安全施工措施所需費用20萬元，根據《建筑工程安全生產管理條例》規定，可處罰的罰款為（ ）。
A．1萬元
B．2萬元
C．3萬元
D．5萬元
第 52 題 某市火電站建設項目進行招標，招標人規定投標人提交的投標文件截止日期為2006年11月20日，投標人在投標文件截止日期已提交投標文件。2006年11月18日，投標人向招標人提出撤回提交的投標文件。此時（ ）。
A．招標人不允許投標人撤回提交的投標文件
B．招標人與投標人協商是否可撤回提交的投標文件
C．招標人通過行政主管部門商議是否允許投標人撤回提交的投標文件
D．招標人允許投標人撤回提交的投標文件
第 53 題 下列關于行政訴訟程序的表述中，錯誤的是（ ）。
A．訴訟期間一般不停止具體行政行為的執行
B．審理行政訴訟案件不適用調解
C．當事人申訴再審，判決、裁定暫停執行
D．當事人申訴再審，判決、裁定不停止執行
第 54 題 某工程簽訂的鋼材采購合同，由于條款內未約定交貨地點，雙方又無法補充協商確定交貨地點。則供貨商備齊鋼材后，應（ ）。
A．將鋼材送到施工現場
B．將鋼材送到發包人的辦公所在地
C．將鋼材送到發包人的倉庫
D．通知發包人自提
第 55 題 某一出讓娛樂用地土地使用權轉讓，已使用10年，則轉讓后的土地使用權年限最多為（ ）。
A．60年
B．50年
C．40年
D．30年
第 56 題 關于民事訴訟過程中的答辯制度，說法正確的是（ ）。
A．被告在收到起訴狀副本起十五日內提出答辯狀
B．被告在法定期間內不提出答辯狀的，人民法院判決其敗訴
C．答辯狀不必送交原告
D．被告不提出答辯狀的，會影響人民法院審理
【參考解析】： 《民事訴訟法》第113條規定："人民法院應當在立案之日起五日內將起訴狀副本發送被告，被告在收到之日起十五日內提出答辯狀。被告提出答辯狀的，人民法院應當在收到之日起五日內將答辯狀副本發送原告。被告不提出答辯狀的，不影響人民法院審理。"
第 57 題 甲向乙定做一套家具，雙方未約定履行期。乙做好家具后，甲要求乙將家具送至家中。此時乙可以主張（ ）。
A．同時履行抗辯權
B．不安抗辯權
C．先履行抗辯權
D．撤銷權
第 58 題 《建設工程質量管理條例》中要求，施工單位向建設單位提交《工程質量保修書》的時間為（ ）。
A．竣工驗收后
B．竣工驗收時
C．提交竣工驗收報告時
D．竣工結算后
第 59 題 某建設單位因未按合同約定向建筑公司支付工程款，被該建筑公司起訴，但建設單位指出該建筑公司在施工過程中使用了劣質材料，請求人民法院對該材料證據保全，則 應當在（ ）之前提出。
A．提交答辯狀
B．舉證期限屆滿
C．舉證期限屆滿之前7天
D．判決前
第 60 題 下列糾紛中，受《仲裁法》調整的是（ ）。
A．離婚中的財產分割糾紛
B．財產繼承糾紛
C．勞動爭議
D．腳手架租賃合同糾紛
第 61 題 甲公司與乙建筑公司簽訂了由乙公司承建甲公司辦公樓的合同。關于此合同表述錯誤的是（ ）。
A．乙公司可以將主體工程分包給其他建筑隊，但對工程質量應由乙公司對甲公 司承擔全部責任
B．如果甲公司無故解除合同，則構成違約，應當承擔對乙公司造成的損失
C．工程竣工驗收合格后，甲公司未按照約定支付價款，經乙公司催告，在合理期 限內仍不支付，則乙公司有權申請人民法院將該辦公樓依法拍賣，并就拍賣 所得價款優先受償
D．如果有關勘察單位違約未按時提供勘察文件造成工期延誤，甲公司應當對乙公 司的停工承擔責任
第 62 題 承包商甲去外地做生意，向承包商乙借款5萬元，為表示信用。甲將一倉庫交給乙使用。雙方言明，利息與房租沖抵，一旦借款返還，乙即退還房屋。乙對甲的房屋享有的權利是（ ）。
A．抵押權
B．質押權
C．承租權
D．借用權
第 63 題 甲公司承包的某工程施工現場檢查發現，工程項目管理部的項目經理、技術負責人、質量管理員和安全管理員都不是甲公司的職工，而是丙公司的職工。甲公司的行為應視同（ ）。
A．用其他建筑企業的名義承攬工程
B．允許他人以本企業名義承攬工程
C．與他人聯合承攬工程
D．違法分包
第 64 題 甲、乙兩公司，甲給乙5000元錢，委托其代買設備一臺。在代買過程中，由于乙不慎致使5000元錢被偷走。則5000元錢的損失應由（ ）負擔。
A．甲
B．乙
C．甲、乙平均分擔
D．乙承擔大部分，甲適當分擔
第 65 題 下列選項中，關于主刑的特點表述正確的是（ ）。
A．一個罪可以適用兩個主刑
B．不能單獨適用，可以附加適用
C．對同一犯罪人可以適用兩個主刑
D．一個罪只能適用一個主刑
第 66 題 某建設單位因未按合同約定向建筑公司支付工程款，被該建筑公司起訴，但建設單位指出該建筑公司所承建的工程質量不合格，要求鑒定，則其鑒定申請應當在（ ）之 前提出。
A．提交答辯狀
B．舉證期限
C．開庭
D．判決
第 67 題 動產質押合同從（ ）時生效。
A．登記之日
B．簽字之日
C．質物移交質權人占有
D．債務人不履行合同之日
第 68 題 王某因合同關系欠李某100萬元，而張某也因合同關系欠王某100萬元，現王某與李某協商將張某欠王某的100萬元轉讓給李某，李某表示同意，并由王某通知了張某。此時王某和李某的合同關系屬于因（ ）而終止。
A．解除
B．抵消
C．免除債務
D．混同
第 69 題 下面不屬于廣義的法律的是（ ）。
A．《建筑法》
B．《建設工程安全生產管理條例》
C．《甲省建筑市場管理條例》
D．《建設工程施工勞務分包合同（示范文本）》
第 70 題 甲與乙簽訂了一份合同，約定由丙向甲履行債務，現丙履行債務的行為不符合合同的約定，甲有權請求（ ）承擔違約責任。
A．請求丙承擔違約責任
B．請求乙承擔違約責任
C．請求乙和丙共同承擔違約責任
D．請求乙或者丙承擔違約責任
- 2014年一建市政公用工程名師預測試題與答案一
- 2012年一級建造師考試建筑工程習題集:流水施工方法的應用
- 2012年一級建造師考試港口與航道工程模擬試題：管涌和流沙的防治方法
- 2012年一級建造師考試建設工程項目管理習題集：建設工程項目總進度目標的論證
- 2012年一級建造師考試建設工程法規及相關知識模擬試題：建設工程施工許可制度
- 2012年一級建造師考試建設工程法規及相關知識模擬試題：建設工程保險制度
- 2012年一級建造師考試建設工程項目管理習題集：建設工程項目信息管理的目的和任務
- 2012年一級建造師考試建設工程經濟習題集：技術方案現金流量表的編制
- 2014年一級建造師《建筑工程管理與實務》最后密押卷一
- 2012年一級建造師考試建設工程項目管理習題集：建設工程項目質量控制體系